NB∕T 32042-2018 光伏发电工程建设监理规范.pdf

《NB∕T 32042-2018 光伏发电工程建设监理规范.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《NB∕T 32042-2018 光伏发电工程建设监理规范.pdf（129页珍藏版）》请在汇文网上搜索。

1、ICS27.160F备案号:J24902018NB中华人民共和国能源行业标准NB/T32042-2018光伏发电工程建设监理规Code of engineering supervision forphotovoltaic power 2018-04-03发布2018-07-01实施国家能源局发布中华人民共和国能源行业标准光伏发电工程建设监理规范Code of engineering supervision for photovoltaic power projectNB/T32042-2018主编机构:中国电力企业联合会批准部门:国家能源局施行日期:2018年7月1日www.huiwenwaN

2、中国电力出版社2018北京中华人民共和国能源行业标准光伏发电工程建设监理规范Code of engineering supervision for photovoltaic power projectNB/T32042-2018中国电力出版社出版、发行(北京市东城区北京站西街19号10005htp:/ww.cep. sEcc. com. cn)北京传奇佳彩数码印刷有限公司印刷2019年3月第一版2019年3月北京第一次印刷850毫米1168毫米32开本4印张98千字印数001300册统一书号1551981000定价57.00元版权专有侵权必究本书如有印装质量问题,我社营销中心负责退换NB/T3

3、2042-2018国家能源局公2018年第4号依据国家能源局关于印发能源领域行业标准化管理办法(试行)及实施细则的通知(国能局科技(2009)52号)有关规定,经审査,国家能源局批准风力发电机组振动状态评价导则等168项行业标准,其中能源标准(NB)56项、电力标准(DL)112项,现予以发布。erwang. cn附件:行业标准目录国家能源局2018年4月3日附件行业标准目录序号标准编号标准名称代替标准采标号批准日期实施日期光伏发电工NBT32042程建设监理2018-04-03201807-012018规范NB/T32042-2018前言根据国家能源局关于下达2014年第一批能源领域行业标准

4、制(修)订计划的通知(国能科技(2014)298号)的要求。规范编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国内标准,并在广泛征求意见的基础上,制定本标准。本规范共分为11个章节和4个附录,主要内容包括总则,术语,基本规定,项目监理机构及其设施,监理规划及监理实施细则,施工准备阶段监理,施工实施阶段监理,调试、启动及移交阶段监理,施工合同管理,监理资料与信息管理,设备监造等本规范由中国电力企业联合会提出并归口。执行过程中如有意见或者建议,请寄送中国电力企业联合会标准化管理中心(地址:北京市白广路二条一号,邮编:100761)。本规范主编单位:长江三峡技术经济发展有限公司本规范参编单位:中国

5、三峡新能源公司北京国电德胜工程项目管理有限公司常州正衡电力工程监理有限公司诺斯曼能源科技(北京)股份有限公司本规范主要起草人员:王天宇何幼军堵瑞瑞吴春秋李俊平袁尚志吕宙安李斌王益群陈泽华於蓓蓓谭畅吴红艳刘春祥吴启仁刘姿薛莲谢潇拓焦奎杭李杨王浩胡永田韩树伟本规范主要审查人员:郭家宝汪毅张岩朱骥赵惠康时文刚掌于昶吴诗芹林翠清高平徐永邦于金辉NB/T32042-2018于庆洋吕平洋张新福陈志磊牛宏力李晓光杨薛亮郝春衣兰杰弓传河NB/T32042-2018目次1总则2术语3基本规定4项目监理机构及其设施4.1项目监理机构267774.2监理人员4.3监理工作程序1044监理工作制度和方法104.5监理

6、设施125监理规划及监理实施细则51监理规划52监理实施细则146施工准备阶段监理157施工实施阶段监理7.1工程质量控制197.2工程进度控制217.3工程造价控制227.4安全生产管理的监理与环境保护7.5施工水土保持7.6工程协调248调试、启动及移交阶段监理268.1调试阶段2682启动验收2783试运、移交84工程竣工验收29NB/T32042-20189施工合同管理91工程暂停与复工9,2工程变更管理93费用索赔处理94工程延期与工期延误处理5合同争议的调解6合同的解除3510监理资料与信息管理370.1监理资料管理10.2监理档案管理4310.3信息管理工作11设备监造附录A监理

7、单位用表47附录B施工单位用表附录C通用表80附录D专用表84本规范用词说明引用标准名录附:条文说明569NB/T32042-2018Contents1 General provisions2 Terms3 Basic requirements4 Project supervision institution and its facilities4. 1 Organization machnisem of project supervision267774.3 Supervision procedure104.4 Supervision regulations and methods104.5

8、 Supervision facilities125 Supervision planning and detailed rules5.1 S5.2 Detailed rules for supervision6 Supervision service in project preparation stage157 Supervision service in project implementation stage197.1 Qual197.2 Time-schedule control7.3 Investment control227.4 Supervision of safety pro

9、duction management andenvironmental protection237.5 Construction soil and water conservation7.6 Project coordination248 Supervision of commissioning, start-up and take-over8. 1 Comissioning stage268.2 Start-up and acceptance8.3 Test-run and take-overNB/T32042-20188.4 Project completion and acceptanc

10、e9 Construction contract management9.1 Suspension and recovery9.2 Variation management319.3 Claim management4 Management of project deferring and construction schedule delay. 345 Contract disputes9.6 Contract termination3510 Management of supervision documents andcommunications10.1 Management of sup

11、ervision documents0. 2 Management of supervision files10.3 Communications management11 Supervision of equipment manufactureAppendix a Formed sheets for supervision47Appendix b Formed sheets for constructionAppendix Formed sheets for common use80Appendix d Special tableExplanation of wording in this

12、code95List of quoted standardsAddition: Explanation of NB/T32042-20181总则1.0.1为规范光伏发电工程监理行为,保证监理工作质量,制定本规范1.0.2本规范适用于新建、改建和扩建的大中型光伏发电工程。1.03光伏发电工程建设监理工作内容应包括设立项目监理机构、制定监理规划及监理实施细则,对工程质量、造价、进度及安全生产管理进行控制,对施工合同管理、监理资料与信息进行管理等。1.0.4光伏发电工程建设监理应实行总监理工程师负责制,工程监理单位应公平、独立、诚信、科学地开展监理与相关的服务工作,履行监理合同约定的义务。1.0.5

13、光伏发电工程建设监理除执行本规范外,还应执行国家现行的有关标准的规定NB/T32042-20182术语20.1工程监理单位 construction project supervision enterprise依法成立并取得建设主管部门颁发的工程监理企业资质证书,从事建设工程监理与相关服务活动的服务机构。2.0.2建设工程监理 construction project supervision工程监理单位受建设单位委托,根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同,在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制,对合同、信息进行管理,对工程建设相关方的关系进行协调,并履行建设工程安全生产管理法定

14、职责的服务活动。20.3项目监理机构 organization machnisem of project supervision工程监理单位派驻工程现场负责履行建设工程监理合同的组织机构。2.0.4注册监理工程师 registered supervision engineer取得国务院建设主管部门颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书和执业印章,从事建设工程监理与相关服务等活动的人员。2.0.5总监理工程师 chief supervision engineer由工程监理单位法定代表人书面任命,负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。2.0.6总监理工程师代表 r

15、epresentative of chief supervisionengineer经工程监理单位法定代表人同意,由总监理工程师书面授权代表总监理工程师行使其部分职责和权力。20.7专业监理工程师 professional supervision engineer由总监理工程师授权,负责实施某一专业或某一岗位的监理NB/T32042-2018工作,有相应监理文件签发权,具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。20.8监理员 site supervisor从事具体监理工作,具有中专及以上学历并经过监理业务培训的人员20.9监理大纲 sup

16、ervision outline在监理合同签订前,工程监理单位根据建设单位提供的工程项目信息,编制并向建设单位提交的项目监理方案性文件。20.10监理规划 project supervision planning项目监理机构全面开展建设工程监理工作的指导性文件20.11监理实施细则 detailed rules for project supervision针对某一专业或某一方面建设工程监理工作的操作性文件2012工地例会 site routine meeting由项目监理机构定期主持召开,相关单位参加,研宄解决监理工作范围内涉及与建设工程合同履行过程中相关问题的会议。2013工程变更 pro

17、ject alteration在工程项目实施过程中,按照合同约定的程序对工程在材料工艺、功能、构造、尺寸、技术指标、工程量及施工方法等方面做出的改变。20.14工程计量 engineering measurement根据工程设计文件及施工合同约定,项目监理机构对施工单位申报的合格工程的工程量进行核验。20.15旁站 key works supervision项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动20.16巡视 patrol inspecting项目监理机构对施工现场进行的定期或不定期的检査活动NB/T32042-201820.17平行检验 parallel testin

18、g项目监理机构在施工单位自检的同时,按有关规定、建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动。20.18见证取样 sampling witness项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动2.0.19工程延期 construction duration extension由于非施工单位原因造成合同工期延长的时间2.0.20工期延误 delay of construction period由于施工单位自身原因造成施工期延长的时间2.0.21工程临时延期批准 approval of construction durationtempor

19、ary extension发生非施工单位原因造成的持续性影响工期事件时所作出的临时延长合同工期的批准20.22工程最终延期批准 approval of construction duration finalextension发生非施工单位原因造成的持续性影响工期事件时所作出的最终延长合同工期的批准。2023监理日志 daily record of project supervision项目监理机构每日对建设工程监理工作及施工进展情况所做的记录20.24监理月报 monthly report of project supervision项目监理机构每月向建设单位提交的建设工程监理工作及建设工程实

20、施情况等分析总结报告。20.25设备监造 supervision of equipment manufacturing项目监理机构按照建设工程监理合同和设备采购合同约定,对设备制造过程进行的监督检查活动2026监理文件资料 documentation of project supervision工程监理单位在履行建设工程监理合同过程中形成或获取NB/T32042-2018的,以一定形式记录、保存的文件资料(包括照片、影片、录音带、录像带、光盘、硬盘等记载声音、图片和影像等历史记录)。20.27光伏发电工程 photovoltaic power project指利用光伏组件将太阳能转换为电能,并

21、与公共电网有电气连接的工程实体,由光伏组件、逆变器、线路等电气设备、监控系统和建(构)筑物组成2028光伏发电站 photovoltaic(PV) power station以光伏发电系统为主,包含各类建(构)筑物及检修、维护生活等辅助设施在内的发电站。20.29光伏组件 PV module具有封装及内部联结的、能单独提供直流电输出的、最小不可分割的太阳电池组合装置,又称太阳电池组件( solar cellmodule)20.30光伏组件串 photovoltaic modules string在光伏发电系统中,将若干个光伏组件串联后,形成具有定直流电输出的电路单元。5NB/T32042-20

22、183基本规定3.0.1承担光伏发电工程监理业务工程监理单位资质应符合相关法律法规的规定3.0.2监理单位应依照监理合同约定,组建项目监理机构,配置适合光伏发电工程专业特点和数量要求的监理人员,根据监理规划承诺的人员进场计划派驻到现场。3.0.3监理单位应依据合同约定将项目监理机构名称、组织形式、人员构成及总监理工程师的任命书面通知建设单位。当总监理工程师需要调整时,监理单位应征得建设单位同意,并书面通知相关单位;当专业监理工程师需要调整时总监理工程师应书面通知建设单位和施工单位。总监理工程师任命书应符合本规范附录A表A.0.1的有关规定。3.0.4项目监理机构应制定与监理服务内容相适应的监理

23、工作程序和制度,并向全体监理人员进行宣贯。3.0.5项目监理机构应根据监理合同开展工作,针对监理基本工作程序、工作制度和工作方法等,向施工单位进行交底。3.0.6项目监理机构履行完成监理合同后,应将建设单位提供给项目监理机构相关固定资产,以及相关技术资料交还建设单位,及时办理相应的移交手续后,撤离工程现场6NB/T32042-20184项目监理机构及其设施4.1项目监理机构4.1.1项目监理机构至少应配置综合、土建、机电和合同部门。4.1.2监理人员应包括总监理工程师、专业监理工程师和监理员,必要时可配置总监理工程师代表。监理人员应符合国家或行业规定的任职条件,并应经过相应的岗位培训。4.2监

24、理人员4.2.1总监理工程师宜具有光伏发电工程监理工作经历,且宜只担任一个光伏发电工程的总监理工程师;需担任多个项目的总监理工程师时,应经建设单位同意,且最多不得超过三项,并配备总监理工程师代表4.2.2总监理工程师的主要职责符合下列规定1确定项目监理机构人员的分工和岗位职责权限,并负责管理项目监理机构的日常工作2主持编制监理规划,审批监理实施细则3根据工程项目的进展情况调整监理人员,指导、检查、监督监理人员的工作,调换不称职的监理人员。4主持工程监理工作会议,签发项目监理机构的文件和指令。5组织审查分包单位资格。6组织审批施工单位提交的施工组织设计、开工申请、技术方案与措施、进度计划等7组织

25、检査施工单位的项目质量管理体系、职业健康安全管理体系与环境管理体系的建立及运行情况。7NB/T32042-20188审核签署施工单位的付款申请,签发支付证书,组织审核工程结算9组织审核和处理工程变更10调解建设单位与施工单位的合同争议,处理索赔事宜。l1参与或配合对工程质量、安全事故的调查和处理12审核签认(子)分部工程和单位工程的质量检验资料,审查施工单位的验收申请,组织监理人员进行工程预验收。13定期检査监理日志,组织编写并签发监理月报、监理专题报告和监理工作总结,主持整理监理档案。14参加建设单位组织的单位工程验收、工程启动、工程试运行和工程移交生产验收和工程竣工验收15主持监理收尾工作

26、。4.2.3总监理工程师代表应按照总监理工程师的授权,行使总监理工程师的部分职责和权力总监理工程师代表授权书应符合本规范附录A表A0.2的有关规定4.2.4总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表1主持编写项目监理规划,审批项目监理实施细则2签署工程开工/复工报审表、工程暂停令、工程款支付证书、分部工程和单位工程报验单。3审核签认结算报表、竣工结算报表。4组织审查分包单位资质。5调解建设单位与施工单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期与延误。6根据工程项目的进展情况进行监理人员调配,调换不称职的监理人员。7组织审查施工组织设计、(专项)施工方案、应急救援预案8审查施工单位的竣工申请,组

27、织工程竣工预验收,组织编8NB/T32042-2018写工程质量评估报告,参与工程竣工验收。9参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。4.2.5专业监理工程师主要职责应包括下列内容1参与编制监理规划,负责编制本专业的监理实施细则。2负责本专业监理工作的组织与实施,指导、检查监理员的工作,向总监理工程师(或总监理工程师代表)提交监理工作实施情况报告。3审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件。4参与审查分包单位资质。5核査进场材料、构配件、设备的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况,对进场材料、构配件、设备进行见证取样或平行检验,合格时予以签认。6负责本专业检验批、分项工程验收及相关隐蔽工

28、程验收7进行现场巡视,发现质量问题和安全隐患及时处理,并向总监理工程师(或总监理工程师代表)汇报8负责本专业的工程计量工作,审核工程计量的数据和原始凭证9参与审核工程变更与合同争议处理工作。10填写监理日志,参与编写监理月报。11负责有关监理资料的收集、汇总和整理工作12参加(子)分部工程、单位工程验收,参与启动试运验收、竣工验收工作4.2.6监理员的主要职责应包括下列内容:1在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作。2参加见证取样工作;检査施工单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况,并检查记录3复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证按设计文件及有关标准,对

29、施工单位的工艺过程或施工NB/T32042-2018工序进行检查和记录,对加工制作及工序施工质量检査结果进行记录。5担任旁站工作,填写旁站记录表,检査施工单位的作业情况,发现问题及时指出,并向专业监理工程师报告。负责有关的监理记录4.3监理工作程序43.1项目监理机构应根据光伏发电工程专业特点,制定监理工作总程序,并按监理服务工作内容分别制定具体的监理工作程序。43.2光伏发电工程建设施工监理工作总程序应包括下列主要内容1签订监理合同。2组建项目监理机构,任命总监理工程师。3编制监理规划、监理实施细则。4开展施工准备、施工、调试、验收阶段的监理工作,接受工程质量监督5组织工程预验收,参加单位工

30、程验收、工程启动试运与移交生产验收、竣工验收。6审核工程竣工结算。编写监理工作总结等8审査签证施工单位移交档案资料,完成监理资料归档、移交。4.3.3光伏发电工程建设施工监理工作程序应明确行为主体、具体内容、工作时限、考核标准等,并应符合监理合同的约定。4.4监理工作制度和方法4.4.1项目监理机构应建立监理工作制度,监理工作制度主要包括下列内容1技术文件审核制度。0NB/T32042-20182原材料、构配件验收和设备开箱验收制度。3工程质量验收制度。工程计量、工程款支付签证制度5会议制度6施工现场紧急情况处理和报告制度。7隐蔽工程验收制度8旁站、见证取样和送检制度。9工程信息管理制度和档案

31、管理制度等。10项目监理机构内部管理制度。l1职业健康安全与环境保护管理制度12应急预案与响应制度13进度、合同管理制度4.4.2项目监理机构的监理工作方法应包括下列内容1文件审查:项目监理机构依据有关法律法规、技术标准设计文件和施工合同,对施工单位提出的工程文件进行审查,并签署监理意见。审查记录表见本规范附录A表A.0.3。2巡视:项目监理机构对施工现场进行的定期或不定期的检查活动。针对发现的问题的严重程度及时向施工单位发出相应的监理指令,督促其消除质量、安全事故隐患。3见证取样:项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动4旁站:项目监理

32、机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动5平行检验:项目监理机构在施工单位自检的同时,按有关规定、建设工程监理合同的约定对同一检验项目进行的检测试验活动。6签发文件:项目监理机构采用签发会议纪要和监理工作联系单等形式,对施工安全、质量、进度、投资等施工过程进行相关风险控制。NB/T32042-20187监理指令:项目监理机构在施工监理过程中,发现有关安全、质量、进度、造价等方面存在问题或事故隐患时,以监理通知、工程暂停令等形式发出的监理指令。8沟通协调:项目监理机构对施工过程中出现的问题或争议,按照确定的沟通程序,通过一定的形式和方法,促使各方协同一致,实现预定目标。监理签证:项

33、目监理机构对工程的质量验收资料、工程变更与洽商、工程款结算申请等进行审签。10工地例会:工地例会主要内容应符合本规范第7.6.3条的有关规定。11专题会议:根据工作需要,由总监理工程师或其授权的专业监理工程师组织召开的、解决施工过程中出现的较大技术与管理问题的会议。4.5监理设施ano. cn4.5.1建设单位应根据光伏发电工程规模、技术复杂程度、工程项目所在地的环境条件,按监理合同约定提供满足监理工作需要的办公、交通、通信和生活等设施。45.2项目监理机构应按监理合同的约定,配备满足监理工作需要的常规检测仪器、设备和工具。12NB/T32042-20185监理规划及监理实施细则5.1监理规划

34、5.11项目监理机构应在签订监理合同、收到设计文件后,结合光伏发电工程实际情况编制监理规划,明确项目监理机构的工作目标,确定具体的监理工作制度、程序、方法和措施5.1.2监理规划应由总监理工程师组织专业监理工程师编制,由总监理工程师审核后应经工程监理单位技术负责人审批。5.1.3监理规划编制依据应包括:与建设工程项目有关的法律、法规和工程建设标准2与光伏发电工程项目有关的项目审批文件、设计文件和技术资料。3监理大纲、委托监理合同以及与光伏发电工程项目相关的合同文件。4与工程项目相关的建设单位管理文件5.1.4监理规划应包括下列主要内容1工程概况2监理工作的范围、内容及目标。3监理工作依据。4监

35、理组织形式、监理人员配备及进退场计划、人员分工及岗位职责5监理工作制度。6工程质量控制。7工程造价控制。8工程进度控制NB/T32042-20189安全生产管理的监理工作。10合同与信息管理。11协调与沟通管理12监理工作设施。5.1.5在实施光伏发电工程监理过程中,实际情况或条件发生重大变化而需要调整监理规划时,应由总监理工程师及时组织专业监理工程师修改,经工程监理单位技术负责人批准后报建设单位。监理规划报审表应符合本规范附录A表A.0.4的有关规定。5.2监理实施细则52.1对光伏发电系统、升压站工业与民用建筑和外送线路等工程施工、安装和调试专业性较强,以及部分危险性较大的、影响系统长期稳

36、定运行的、涉及光伏组件固定方式分部分项工程,项目监理机构应编制监理实施细则。5.2.2监理实施细则应在相应工程施工开始前由专业监理工程师编制,并应报总监理工程师审批。5.23监理实施细则的编制应依据下列资料:1已批准的监理规划。工程建设标准、规范、工程设计文件和技术资料3已批准的施工组织设计、(专项)施工方案524监理实施细则应包括下列主要内容:1专业工程或分部分项工程特点。监理工作流程3监理工作要点及目标。4监理工作方法及措施。5.2.5在实施建设工程监理过程中,监理实施细则可根据实际情况进行补充、修改,并应经总监理工程师批准后实施。NB/T32042-20186施工准备阶段监理6.0.1项

37、目监理机构应组织监理人员熟悉施工合同条件、工程标准和合同目标,并协助建设单位完成合同项目结构分解6.0.2监理人员应熟悉设计文件,参加建设单位主持的图纸会审和设计交底会,总监理工程师应参与会议纪要会签。图纸会审意见和会议纪要符合本规范C中表C.0.1和表C.0.2的规定。6.0.3总监理工程师应组织审核施工单位现场项目部的质量保证措施,审核的主要内容应包括1组织机构2质量管理、技术管理制度和工作流程3专职质量管理人员的资格。ang. cn4质量检测装置的配备情况。5现场质量管理检查记录表6.0.4总监理工程师应组织审核施工单位现场项目部的职业健康安全与环境管理措施,审核的主要内容应包括1组织机

38、构。2职业健康安全与环境管理制度。3项目负责人、专职安全生产管理人员、特种作业人员的资格证、上岗证,以及全员岗前安全培训计划。4危险源辨识、风险评价、控制措施和应急预案及演练方案。5环境因素识别、环境因素评价、应急准备和响应措施及演练方案。6.0.5项目监理机构应要求施工单位报送施工组织设计及专项施工方案,总监理工程师应组织专业监理工程师提出审査意见,审签后报建设单位。审核的主要内容应包括15NB/T32042-20181施工组织设计及专项施工方案的编审程序。2质量安全生产管理组织机构和管理制度3保证工程质量和施工安全的施工方案及技术措施。4工程进度计划及保证进度计划的措施。5涉及合同价款变化

39、的施工方案和技术措施。施工组织设计及专项施工方案报审应填写技术文件报审表,并符合本规范附录B表B.0.1及表B.0.2的有关规定。6.0.6分包工程开工前,专业监理工程师应审查施工单位报送的分包单位的资质和业绩资料,由总监理工程师签认后,报建设单位批准。审核的主要内容应包括1营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可文件等。安全生产许可文件。3分包单位的业绩与信誉状况及近三年质量、安全施工记录。4拟分包工程的内容和范围。nang. Cn5专职管理人员和特种作业人员的资格证书6保证安全施工的机械(含起重机械安全准用证)、工器具及安全防护设施、用具的配备。报审表见附录B表B.0.3。7其他需要的

40、资料6.0.7专业监理工程师应检査施工单位的专职测量人员的岗位证书及测量(计量)设备检定证书,审査施工单位控制网或加密控制网的布设、保护、复测和原状地形图测绘的方案。测量/试验仪器设备检验报审表应符合本规范附录B表B.04的有关规定。6.0.8专业监理工程师应要求施工单位对建设单位提供的基准点进行复测,并对施工单位实测过程进行监督和复核,并主持场(站)区控制网的检查验收工作,基准点复测成果应填写施工控制测量/线路复测成果报审表并应符合本规范附录B表B0.5的有关规定。16NB/T32042-20186.0.9专业监理工程师应对现场试验室(含外委试验检测机构)的资质、相关人员的资格进行审查,审查

41、的主要内容应包括1试验室的资质等级及其试验项目范围有效的试验设备的检定或校准证明3试验人员的资格证书。4试验室的管理制度5本工程的试验项目及其要求。试验室(含外委试验检测机构)资质报审应填写资质报审表,并应符合本规范附录B表B.0.6的有关规定6.0.10项目监理机构应参加由建设单位主持召开的第一次工地会议,负责起草会议纪要,并经参会各方代表会签。第一次工地会议的主要内容应包括1建设单位、设计单位、施工单位和监理单位分别介绍现场的组织机构、人员及其分工。2建设单位根据监理合同宣布对总监理工程师的授权。3建设单位介绍工程开工准备情况。4设计单位介绍供图计划,以及工程重点、难点内容。5施工单位介绍

42、施工准备情况。6建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求。7总监理工程师介绍监理规划的主要内容,8确定各方参加工地例会的主要人员、召开工地例会周期、地点及主要议题。6.0.11项目监理机构宜组织施工单位、分包单位主要负责人进行监理交底,负责起草会议纪要。监理交底的主要内容应包括:1明确适用的工程建设监理的法律法规、技术标准2阐明有关合同中约定的建设单位、监理单位和施工单位的权利和义务。3介绍监理工作内容。17NB/T32042-20184介绍监理控制工作的基本程序和方法5提出有关报表的报审要求和工程资料的管理要求等。6.0.12总监理工程师应组织审查施工单位报送的工程开工报审资料,具

43、备开工条件时签发开工指令,报建设单位。开工条件应符合下列规定:1施工图纸满足开工需要,并且设计交底、图纸会审已完成。施工组织设计已审核。3施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立,现场管理人员已到位,施工机械具备使用条件、施工人员已进驻施工现场,主要工程材料已落实。4进场道路,以及水、电、通信及场平等已满足开工要求5现场测量控制网已复测合格6与工程开工相关的其他工作。分包单位资格报审表应符合本规范附录B表B.0.7的有关规定。工程开工报审表应符合本规范附录B表B.0.8的有关规定人员资格报审表应符合本规范附录B表B.0.9的有关规定工程开工令应符合本规范附录A表A0.5的有关规定。18NB/T

44、32042-20187施工实施阶段监理71工程质量控制71.1项目监理机构应根据光伏发电建设工程监理合同约定的工程质量控制任务,确定控制目标,并对控制目标进行分解,制定相应的措施实施控制7.1.2项目监理机构应审查施工单位报送的用于工程的材料、设备、构配件的质量证明文件,并按照有关规定或建设工程监理合同约定,对用于工程的材料进行见证取样、平行检验。专业监理工程师应审查施工单位报送的新材料、新工艺、新技术、新设备的质量认证材料和相关验收标准的适用性,必要时,应要求施工单位组织专题论证,审查合格后报总监理工程师签认。对已进场经检验不合格的工程材料、设备、构配件,项目监理机构应要求施工单位限期将其撤

45、出施工现场。工程材料/设备/构配件报审表应符合本规范附录B表B.O.10的有关规定。主要设备开箱检查申请表应符合本规范附录B表B.0.11的有关规定。工程材料/设备/构配件缺陷通知单及处理报验表应符合本规范附录B表B.0.12以及表B0.13的有关规定。7.1.3光伏发电工程施工时,专业监理工程师应按照设计的具体要求进行控制和检査,当设计无具体要求时,专业监理工程师应按光伏发电站施工规范GB50794进行控制、检査和验收71.4专业监理工程师应定期检查施工单位计量设备的检定报告。7.1.5监理人员应对施工过程进行巡视,并对关键部位、关键工NB/T32042-2018序的施工过程进行旁站,填写旁

46、站记录旁站记录应符合本规范附录A表A.0.6的有关规定。7.1.6专业监理工程师应根据施工单位报验的检验批、隐蔽工程、分项工程进行验收,提出验收意见。总监理工程师应组织监理人员对施工单位报验的分部工程进行验收,签署验收意见。对验收不合格的检验批、隐蔽工程、分项工程和分部工程项目监理机构应拒绝签认,并严禁施工单位进行下一道工序施工。检验批、隐蔽工程、分项工程、分部工程验收申请表应符合本规范附录B表B.0.14的有关规定。71.7项目监理机构发现施工存在质量问题的,应及时签发监理通知,要求施工单位整改。整改完毕后,项目监理机构应根据施工单位报送的监理通知回复单对整改情况进行复查,提出复査意见。监理

47、通知应符合本规范附录A表A.0.7的有关规定。监理通知回复单应符合本规范附录B表B0.15的有关规定。7.18项目监理机构发现下列情形之一的,总监理工程师应及时签发工程暂停令,要求施工单位停工整改1施工单位未经批准擅自施工的。施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的。3施工单位未按批准的施工组织设计施工或违反工程建设强制性标准的。4施工存在重大质量事故隐患或发生质量事故的。项目监理机构应对施工单位的整改过程、结果进行检査、验收,符合要求的,总监理工程师应及时签发复工令。工程暂停令应符合本规范附录A表A.0.8的有关规定;工程复工令应符合本规范附录A表A.0.9的有关规定;工程复工申请应符合本规

48、范附录B表B.0.16的有关规定。7.1.9对需要返工处理或加固补强的质量事故,项目监理机构应要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案,并对质量事故的处理过程进行跟踪检査,对处理结果20NB/T32042-2018进行验收。项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告应将完整的质量事故处理记录整理归档。71.10项目监理机构应审査施工单位提交的单位工程竣工验收报验表及竣工资料,组织工程竣工预验收。存在问题的,应要求施工单位及时整改;合格的,总监理工程师应签发单位工程竣工验收报审表单位工程竣工验收报验表应符合本规范附录B表B.0.17的有关规定71.11工程竣工预验收

49、合格后,项目监理机构应编写工程质量评估报告,经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。7.1.12项目监理机构应参加由建设单位组织的竣工验收,对验收中提出的整改问题,督促施工单位及时整改。工程质量符合要求的,总监理工程师应在工程竣工验收报告中签署意见。72工程进度控制7.2.1项目监理机构应根据建设工程监理合同约定的工程进度控制任务,确定控制目标,并对控制目标进行分解,制定相应的措施实施控制。7.22项目监理机构应审查施工单位报审的实施性进度计划和阶段性施工进度计划,提出审查意见,由总监理工程师审核后报建设单位。实施性进度计划和施工进度计划审查应符合下列要求1施工进度计划应符

50、合施工合同中工期的约定。2施工进度计划中主要工程项目无遗漏,应满足分批动用或配套动用的需要,阶段性施工进度计划应满足总进度控制目标的要求3施工顺序的安排应符合施工工艺要求。施工人员、工程材料、施工机械等资源供应计划应满足施21NB/T32042-2018工进度计划的需要。5施工进度计划应满足建设单位提供的施工条件(资金、施工图纸、施工场地、物资等)。施工进度计划报审表应符合本规范附录B表B.0.18的有关规定。7.2.3专业监理工程师在检査进度计划实施情况时应进行记录,发现实际进度与计划进度不符时,应签发监理通知,要求施工单位采取调整措施,并对施工单位提出的进度计划调整方案进行分析,提出审核意

51、见,报建设单位,确保进度计划的实施。724因施工单位原因导致实际进度严重滞后于计划进度时,总监理工程师应签发监理通知,要求施工单位采取补救措施,调整进度计划,并向建设单位报告工期延误风险。工期变更报审应符合本规范附录B表B.0.19的有关规定。73工程造价控制ano. cn73.1项目监理机构根据建设工程监理合同约定的工程造价控制任务,确定控制目标,并对控制目标进行分解,制定相应的措施实施控制。7.3.2项目监理机构进行工程计量和付款签证应符合下列要求:1专业监理工程师审查施工单位提交的工程款支付申请2专业监理工程师进行工程计量,对验收不合格或不符合施工合同约定的工程部位,不得进行工程计量,并

52、对工程款支付申请提出审查意见3总监理工程师签发工程款支付证书,并报建设单位。工程款支付证书应符合本规范附录A表A.0.10的有关规定工程款支付申请表应符合本规范附录B表B0.20的有关规定7.3.3项目监理机构应对实际完成量与计划完成量进行比较分析,发现偏差的,提出调整建议,并向建设单位报告。7.3.4项目监理机构进行竣工决算审核应符合下列要求:NB/T32042-20181专业监理工程师审査施工单位提交的竣工决算申请,提出审查意见。2总监理工程师对专业监理工程师的审查意见进行审核,并与建设单位、施工单位协商,达成一致意见的,签发竣工决算文件和最终的工程款支付证书,报建设单位;不能达成一致意见

53、的应按施工合同约定处理。7.4安全生产管理的监理与环境保护7.4.1项目监理机构实施安全生产管理的监理应符合下列要求:1项目监理机构应根据施工合同文件的有关约定,进行施工安全的检查、监督。2项目监理机构应督促施工单位对施工人员进行施工安全教育和培训。3在施工过程中,项目监理机构应对施工单位执行施工安全的法律、法规和工程建设强制性标准以及施工安全措施的情况进行监督、检査。发现不安全因素和安全隐患时,应指示施工单位采取有效措施予以整改。若施工单位延误或拒绝整改时,项目监理机构应发出停工指令。当项目监理机构发现存在重大安全隐患时,应立即指示施工单位停工,采取防患措施,及时向建设单位报告,并根据要求向

54、政府有关主管部门报告。4当发生施工安全事故时,项目监理机构应协助建设单位进行安全事故的调查处理工作。7.4.2光伏发电工程应考虑的环境影响因素包括环境空气、地面水、地下水、声环境、固体废物、生态环境及水土流失等。项目监理机构实施施工环境保护监理应符合下列要求:1工程项目开工前,项目监理机构应督促施工单位按施工合同约定,编制施工环境管理和保护方案,并对落实情况进行检査。2项目监理机构应监督施工单位避免对施工区域的植物、生物和建筑物的破坏23NB/T32042-20183项目监理机构应要求施工单位采取有效措施对施工中开挖的边坡及时进行支护和采取排水措施,尽量避免对植被的破坏并对受到破坏的植被及时采

55、取恢复措施。4项目监理机构应监督施工单位严格按照批准的弃渣规划有序地堆放、处理和利用废渣,防止任意弃渣造成环境污染。5项目监理机构应监督施工单位严格执行有关规定,加强对噪声、粉尘、废水、废油的控制,并按施工合同约定进行处理。6项目监理机构应要求施工单位保持施工区和生活区的环境卫生,及时清除垃圾和废弃物,并运至指定地点进行处理。进入现场的材料、设备应有序放置。7工程完工后,项目监理机构应监督施工单位按施工合同约定拆除施工临时设施,清理场地,采取环境恢复措施。75施工水土保持7.5.1项目监理机构承担光伏发电工程水土保持监理时,其资格应符合相关规定。7.5.2专业监理工程师实施水土保持监理时应符合

56、光伏发电站施工规范GB50794的规定。7.6工程协调7.6.1项目监理机构应根据合同授权建立监理协调机制,明确程序、方式、内容和责任。7.6.2项目监理机构宜采取总监约谈、工地例会、专题会议、工作联系单以及现场口头沟通等方式,及时解决施工中存在的问题。工作联系单应符合本规范附录C表C.0.3的有关规定7.6.3项目监理机构应定期组织召开工地例会。工地例会的主要内容应符合下列要求1检查上次例会议定事项的落实情况,分析未完成事项原因检査分析工程项目进度计划完成情况,提出下一阶段进度NB/T32042-2018目标及其落实措施。3检査分析工程项目质量情况、施工安全与环境状况,针对存在的问题确定下一

57、阶段施工质量、安全工作内容及改进措施,明确重点监控的施工部位和措施。4解决需要协调的其他事项等。7.6.4项目监理机构组织召开会议时应编写会议纪要,并发送与会各方,与会各方应按会议纪要要求执行25NB/T32042-20188调试、启动及移交阶段监理81调试阶段8.1.1项目监理机构组织审査调试大纲和调试方案应符合光伏发电站施工规范GB50794、光伏发电工程验收规范GBT50796、光伏发电系统接入配电网技术规定GBT29319和光伏发电站接入电力系统技术规定GB/T19964的有关规定,审查意见应报建设单位。8.1.2光伏发电工程设备调试前,监理单位应组织调试技术交底安装工程验收应符合光伏

58、发电工程验收规范GB/T50796的规定,安全隔离措施应齐备。8.1.3光伏发电工程设备调试时,项目监理机构应根据批准的调试方案和措施,对调试过程实施巡视、见证、检査,必要时旁站,同时,收集各参建单位发现的设备缺陷,跟踪消缺情况,督促责任单位完成消缺,并组织消缺后的验收工作81.4调试过程中见证或检查的内容主要应包括:1光伏组件串测试应符合光伏发电站施工规范GB50794的规定。2跟踪系统调试应符合光伏发电站施工规范GB50794的规定。3光伏逆变器调试应符合光伏发电站施工规范GB50794、光伏发电并网逆变器技术规范NB/T32004、光伏发电站逆变器电能质量检测技术规程NB/T32008和

59、光伏发电站逆变器电压与频率响应检测技术规程NB/T32009的相关规定。26NB/T32042-20184光伏逆变器防孤岛效应调试应符合光伏发电站逆变器防孤岛效应检测技术规程NB/T32010的相关规定。5无功补偿装置调试应符合光伏发电站无功补偿技术规范GB/T29321的相关规定。6二次设备调试应符合光伏发电站施工规范GB50794的相关规定。7光伏发电站电压和频率响应调试符合光伏发电站电压与频率响应检测规程NB/32013的相关规定。8光伏发电站低电压穿越能力调试应符合光伏发电站低电压穿越检测技术规程NBT32005的相关规定。9光伏发电站功率预测和控制工程调试应分别符合光伏发电站功率预测

60、系统技术要求NBT32011和光伏发电站功率控制能力检测技术规程NBT32007的相关规定。A10其他电器设备调试行合(光伏发电站施工规范GB50794的规定。82启动验收8.2.1光伏发电工程启动验收前,应按本规范8.1节的要求完成各子系统的调试,经项目监理机构验收合格。822项目监理机构参加光伏发电工程启动验收应符合下列要求:1总监理工程师应组织专业监理工程师参加启动验收2参与工程启动方案、措施、计划和程序的编写与讨论。3光伏发电站启动验收前,单位工程、分部工程和分项工程的质量验收应符合光伏发电工程验收规范GBT50796的相关要求4光伏发电站电站参与并网前设备标识、回路标识、极性检查5对

61、验收中发现的缺陷应提出处理意见,并督促相关责任单位落实整改。27NB/T32042-20186工程启动移交鉴定书应符合本规范附录D中D.0.1的规定8.2.3启动验收除应符合光伏发电工程验收规范GB/T50796的相关要求外,项目监理机构还应根据审批的启动程序见证下列试验项1防雷接地系统试验应符合光伏发电站设计规范GB/T50797的相关要求。设备耐压试验应符合电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150的相关要求。3电能质量检测应符合光伏发电站逆变器电能质量检测技术规程NB/T32008的相关要求。4电压异常(扰动)响应特性试验和频率异常(扰动)响应特性试验应符合光伏发电站逆变器电压与

62、频率响应检测技术规程NBT32009的相关要求。9低电压穿越试验应符合光伏发电站低电压穿越检测技术规程NBT32005的相关要求6有功/无功功率控制能力检测应符合光伏发电站功率控制能力检测技术规程NBT32007的相关要求7光伏电站接入系统试验应符合光伏发电站接入电网检测规程GB丌T31365和光伏发电系统接入配电网检测技术规程GBT30152的相关要求。8通信及调度试验、消防联动试验、安全和保护功能检测合同约定的其他特殊试验等,应符合光伏发电站设计规范GB/T50797的相关要求。.3试运、移交8.3.1项目监理机构应协助建设单位落实工程移交生产验收条件,参加建设单位组织的工程移交生产验收。

63、试运和工程移交生验收条件应符合光伏发电工程验收规范GB/T50796的规定832项目监理机构协助建设单位工程试运和移交的工作内容应28NB/T32042-2018符合光伏发电工程验收规范GB/T50796的规定。833接入公用电网的发电工程移交时,项目监理机构的工作内容应符合下列规定:1检査和确认在工程整套启动试运验收中所发现的全部遗留和消缺项目已经完成。2明确移交的工程范围,配合生产运行单位核查设备备件、工器具、资料等交接清单。3工程移交生产验收结束后,总监理工程师应在工程移交生产验收交接书上履行签字手续,列出工程遗留问题处理清单,并协助建设单位向施工单位颁发现场交接签证书。83.4项目监理

64、机构应参加地方消防主管部门按设计范围和规定的技术条件进行的全场消防系统和消防器材配置的检查。83.5工程启动验收完成并具备工程试运和移交生产验收条件后,施工单位应及时向建设单位提出工程试运和移交生产验收申请。项目监理机构应按合同约定,在工程项目通过完工验收后,及时通知、办理并签发工程项目移交证书。移交验收申请填写应符合本规范附录B表B.0.21的有关规定;工程竣工验收报验填写应符合本规范附录B表B.0.17的有关规定83.6项目监理机构应按监理合同约定的时间向建设单位移交监理文件。84工程竣工验收8.4.1工程竣工验收应符合光伏发电工程验收规范GB/T50796的规定8.4.2工程竣工验收前,

65、项目监理杋构应督促施工单位编制竣工验收施工报告。总监理工程师应组织对施工单位报送的竣工资料进行审査,并对工程实体质量进行竣工预验收。对存在的问题应及时要求施工单位整改。工程竣工预验收合格后,项目监理机NB/T32042-2018构应按建设单位要求编写工程质量评估报告。8.4.3工程竣工验收前,项目监理杋构应提供相关监理档案资料,编制工程竣工验收监理工作总结,其主要内容应符合本规范第10.1.7条的要求844项目监理机构应协助建设单位完成合同变更处理,及时完成对竣工支付报告和报表的审核,签发经合同双方协商一致部分的价款支付证书8.4.5项目监理机构应参加由建设单位组织的竣工验收,配合竣工验收委员

66、会的工作,并对验收结论履行相关签字手续。工程竣工验收申请应符合本规范A中表A.0.11的规定30NB/T32042-20189施工合同管理9.1工程暂停与复工91.1依照施工合同和监理合同的约定,总监理工程师签发工程暂停令时,应考虑暂停工程的影响范围和影响程度。总监理工程师下达工程暂停令宜事先向建设单位报告9.1.2由于非施工单位原因暂停施工时,总监理工程师在签发工程暂停令之前,应会同有关各方按照施工合同的约定,就有关工期和费用等事宜与施工单位进行协商。913由于其他非施工单位原因导致工程暂停时,项目监理机构应记录所发生的实际情况。总监理工程师应在确认施工暂停原因消失、具备复工条件时,及时指令

67、施工单位恢复施工。91.4由于施工单位原因导致工程暂停,在具备恢复施工条件时项目监理机构应审査施工单位报送的复工申请及有关材料,同意后由总监理工程师签署工程复工申请表,指令施工单位恢复施工。91.5总监理工程师在签发工程暂停令后至工程复工前,宜会同有关各方按照施工合同的约定,处理因工程暂停引起的与工期费用等有关的问题92工程变更管理921工程变更的提出、审查、批准、实施等过程应按有关合同约定的程序进行。项目监理机构处理工程变更,应符合下列程序要求1工程变更的提出单位,应向相关单位提交工程变更申请1)建设单位、监理单位提出的工程变更,如果需要变31NB/T32042-2018更设计,应由建设单位

68、将工程变更要求转交原设计单位编制设计变更文件后实施。2)设计单位提出的工程变更,应编制设计变更文件,经建设单位批准同意后实施。3)施工单位提出的工程变更,应提交项目监理机构,由总监理工程师组织专业监理工程师审査同意后,组织相关单位审查并形成书面意见。如果需要变更设计,应由建设单位将工程变更要求转交原设计单位编制设计变更文件后实施4)对涉及消防、环保等内容时,应按规定经有关主管部门审定。2项目监理机构应了解实际情况,收集与工程变更有关的书面文件、音像资料。3项目监理机构应根据实际情况、设计变更文件和其他有关资料,按照施工合同的有关条款,指定专业监理工程师在分析工程变更项目与原工程项目之间的类似程

69、度和难易程度、工程变更项目的工程量、工程变更的单价或总价的基础上,完成工程变更的费用和工期评估。4组织相关单位协商确定工程变更费用及工期5组织相关单位会签工程变更单。6依据工程变更文件监督施工单位实施工程变更单应符合本规范附录C表C.0.4的有关规定。922项目监理机构处理工程变更应符合下列要求:1在工程变更的质量、费用和工期方面取得建设单位授权后,总监理工程师应按施工合同约定与施工单位进行协商,经协商达成一致后,总监理工程师应将协商结果向建设单位通报,并由建设单位、施工单位、设计单位和项目监理机构在变更文件上签字。2在工程变更的质量、费用和工期方面未能取得建设单位授32NB/T32042-2

70、018权时,总监理工程师应协调建设单位和施工单位达成一致3在建设单位和施工单位未能就工程变更费用等方面达成协议时,项目监理机构应提出暂定的价格,作为临时支付工程进度款的依据。该项工程款最终结算时,应以建设单位和施工单位达成的协议为依据。923在工程变更单会签之前,施工单位不得实施工程变更。92.4未经同意而实施的工程变更,项目监理机构不予计量。93费用索赔处理93.1项目监理机构应及时收集、整理有关工程费用的原始资料为处理费用索赔提供依据。93.2项目监理机构处理费用索赔的主要依据应包括下列内容1法律、法规。2勘察设计文件、施工合同文件。3工程建设标准。Wang. Cn4索赔事件的证据。93.

71、3项目监理机构可按下列程序处理施工单位提出的费用索赔:1受理施工单位在施工合同约定的期限内提交的费用索赔意向通知书2收集与索赔有关的资料。3受理施工单位在施工合同约定的期限内提交的费用索赔报审表4审查费用索赔报审表。需要施工单位进一步提交详细资料时,应在施工合同约定的期限内发出通知。5与建设单位和施工单位协商一致后,在施工合同约定的期限内签发费用索赔报审表,并报建设单位。93.4项目监理机构受理施工单位提出的费用索赔申请时应符合下列规定:施工单位在施工合同约定的期限内提出费用索赔。NB/T32042-2018索赔事件是因非施工单位原因造成,且符合施工合同约定3索赔事件造成施工单位直接经济损失费

72、用索赔申请应符合本规范附录B表B0.22的有关规定。93.5当施工单位的费用索赔要求与工程延期要求相关联时,项目监理机构可提岀费用索赔和工程延期的综合处理意见,并应与建设单位和施工单位协商。93.6因施工单位原因造成建设单位损失,建设单位提出索赔时项目监理机构应与建设单位和施工单位协商处理。94工程延期与工期延误处理94.1施工单位提出工程延期要求符合施工合同约定的,项目监理机构应予以受理。94.2当影响工期事件具有持续性时,项目监理机构应对施工单位提交的阶段性工程临时延期报审表进行审查,签署工程临时延期审核意见后报建设单位。当影响工期事件结束后,项目监理机构应对施工单位提交的工程最终延期报审

73、表进行审查,签署工程最终延期审核意见后报建设单位。工程临时延期报审表和工程最终延期报审表应符合本规范附录B表B0.18的有关规定。94.3项目监理机构在做岀工程临时延期批准和工程最终延期批准之前,均应与建设单位和施工单位协商。94.4项目监理机构批准工程延期应同时满足下列条件:1施工单位在施工合同约定的期限内提出工程延期。因非施工单位原因造成施工进度滞后3施工进度滞后影响到施工合同约定的工期。94.5施工单位因工程延期提出费用索赔时,项目监理机构应按施工合同约定进行处理94.6发生工期延误时,项目监理机构应按施工合同约定进行处理。34NB/T32042-201895合同争议的调解9.5.1项目

74、监理机构接到合同争议的调解要求后,应开展以下工作:及时了解合同争议的全部情况,包括进行调查和取证2及时与合同争议的双方进行磋商3项目监理机构提岀调解方案后,总监理工程师进行争议调解4当调解未能达成一致时,总监理工程师应在施工合同约定的期限内提出处理该合同争议的意见。5在合同争议调解过程中,除已达到了施工合同约定的暂停履行合同的条件之外,项目监理机构应要求合同的双方继续履行合同。952在总监理工程师签发合同争议处理意见后,建设单位或施工单位在施工合同约定的期限内未对合同争议处理意见提出异议,双方应按此意见执行。953在合同争议的仲裁或诉讼过程中,项目监理机构接到仲裁机关或法院要求提供有关证据的通

75、知后,应如实地向仲裁机关或法院提供与争议有关的证据9.6合同的解除96.1施工合同的解除应符合合同约定。9.6.2当建设单位违约导致施工合同最终解除时,项目监理机构宜建设单位和施工单位进行协商,按施工合同约定清算施工单位应得的下列款项1施工单位已完成的工程量表中所列的各项工作所应得的款项。2施工单位按批准的采购计划已订购的工程材料、设备、构配件款项35NB/T32042-20183施工单位撤离施工设备至原基地或其他目的地的合理费用4施工单位所有人员的合理遣返费用。5施工单位合理的利润补偿6施工合同约定的建设单位应支付的违约金96.3由于施工单位违约导致施工合同终止时,项目监理机构应按规定程序清

76、算施工单位的应得款项,或偿还建设单位的相关款项,主要应包括施工单位已按施工合同的约定实际完成的工作所应得的款项和已经得到的款项。施工现场余留的材料、设备及临时工程的价值3对已完工程进行检査、验收、资料移交、现场淸理、质量缺陷修复等所需的费用。4施工合同约定的施工单位应支付的违约金96.4总监理工程师按照施工合同的约定,在与建设单位和施工单位协商后,书面提交施工单位应得款项或偿还建设单位款项的证明。9.6.5由于不可抗力或非建设单位、施工单位原因导致建设工程合同终止时,项目监理机构应按施工合同约定处理合同解除后的有关事宜。36NB/T32042-201810监理资料与信息管理10.1监理资料管理

77、10.1.1项目监理机构对监理资料的日常管理负责,做到整理及时、真实齐全、分类有序。监理资料可包括下列内容1法规性文件:1)国家有关的法律法规。2)技术标准、规程规范。3)工程建设强制性条文。2合同文件1)监理招投标文件。erwang. cn2)监理合同文件。3)施工招投标文件4)施工合同文件。5)设备供货合同及技术协议(图纸)。6)分包合同文件。7)各类订货合同文件。3勘察与设计文件:1)勘察基础资料。2)施工设计文件。3)设计交底和图纸会审会议纪要。4监理综合性文件:1)光伏发电工程项目监理机构管理文件2)监理规划。3)监理实施细则37NB/T32042-20184)监理工作制度。5)监理

78、日志。6)监理月报。7)总结性工作报告。8)监理报表。9)监理工作音像资料。10)监理工程师通知单5工程变更性文件1)设计变更文件2)设计变更汇总表。3)工程变更指令。6会议纪要1)专题会议纪要。2)工地会议纪要3)监理会议纪要。erwang. Cn7施工技术文件:1)施工组织设计报审文件。2)专项施工方案报审文件。3)安全技术方案报审文件4)采用的新工艺、新技术、新材料、新设备鉴定书或证明材料的审查文件。8承包单位资质文件:1)分包单位资质报审文件。2)人员资格报审文件。3)实验室资质报审文件,4)特种作业人员上岗资格报审文件。9进度控制文件:1)工程开工报审、批准文件。2)工程暂停/复工报

79、审资料。38NB/T32042-20183)进度计划/调整进度计划报审文件10质量控制文件1)旁站监理记录。2)工程控制网测量线路复测、卫星定位系统文件。3)质量计划和质量验收及评定项目划分报审表。4)工程质量检査报验资料及工程有关验收资料。5)调试文件。6)设备生产厂生产图纸、技术标准、制造工艺及检验标准7)特殊设备制造工艺方案8)质量检验计划和检验试验要求。9)设备制造单位和分包单位质量管理体系审查文件。10)拟采用的新技术、新材料、新工艺鉴定书或证明材料复印件。1)有关设备原材料、元器件、外购外协件质量证明文件12)设备制造过程中的检验、试验记录和出厂试验报告。13)设备监造质量见证单。14)质量问题通知单15)设备发运签证单。16)工程材料/构配件/半成品/设备的报验文件资料。17)见证取样及平行检验资料。18)设备开箱验证、设备交接文件。19)主要测量计量器具试验设备检验报审文件。20)工程材料/构配件没设备缺陷及处理文件21)检验批验收鉴证资料。22)分部(分项)工程评定资料。23)工程验收鉴定资料。24)质量缺陷与事故处理文件